Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia
 -  m2
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnica lub ulica
Cena
 - 
» wyszukiwanie zaawansowane
zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
strona główna » prawo - orzecznictwo sądowe » Podzielność świadczenia wykonawcy robót budowlanych
szukaj po słowie:

w dziale:


 • aktualności prawne
 • artykuły prawne
 • podatki
 • ujednolicone akty prawne
 • orzecznictwo sądowe





 • porady prawnika bezpłatne
 • wzory pism i umów
 • słownik pojęć

Serwis prawno-podatkowy powstaje przy współpracy z działem prawnym spółki specjalizującej się w tematyce rynku nieruchomości -
Helios Investment Sp. z o.o.
31-159 Kraków, Al. Słowackiego 39


    
powrót do listy

Podzielność świadczenia wykonawcy robót budowlanych
Świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.03.2004 r. (IV CK 172/03). Sąd uznał, że choć przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest oznaczony co do tożsamości, więc w zasadzie niepodzielny, to jednak niepodzielność przedmiotu nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia. Tak więc roboty budowlane mogą być wykonywane częściami. Skoro więc wykonawca popada w zwłokę, dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane co do pozostałej części umowy wraz z późniejszym rozliczeniem się stron co do wykonanych już robót i szkody wynikającej z popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
19.03.2004

wersja do druku
poleć znajomemu